このワードに近いキーワード

10,997件見つかりました
弁護士ドットコム 訴えたいけど、弁護士費用が心配？持ち出し0円で泣き寝入りしない。なぜ持ち出し0円なのかはこちらから

法律相談一覧

  • 債権について（今朝に債権の件で質問させていただきました）

     ベストアンサー

    朝、債券の件で相談させていただきました。 　お昼に最寄りの消費者センターに電話してみました。消費者センターから楽天カード、債券会社に電話を入れてくれ、確かに債権会社に債権譲渡はしたそうです。詳しい事は本人にしか話せないらしく、仕事終わり次第、債券会社に詳しい金額等を聞く予定です。 基準日（平成29年4月24日)時点の元金 金 399　円及び上記債権に...

    弁護士回答
    3

  • 同時廃止の自己破産できるか相談

     ベストアンサー

    ２５年前に買った自宅が、２年前に競売されました。 競売後、３か月後位たってから３件の債権回収会社から、残債の相談がしたく連絡くださいとの通知が来ます。 最近では、通知が来るので連絡すると、月にいくらか支払ってくれないかと催促されます。 精神的に参るので自己破産しようと思っています。 残債の概要は次のとうりです。 　Ａ社：６２０万円（遅延損害金含...

    弁護士回答
    2

  • 同一人物に別件で金銭を貸与した場合、訴状は2通（副本併せて計6通）必要なのか

     ベストアンサー

    金47万円と金18万円を会社の部下（同一人物です）に貸与しましたが、弁済期を過ぎでも返済がなされなかったため、貸金請求として、裁判所に訴えを提起する予定でおります。 ただ、金47万円は 利息 無、遅延損害金 年率10％、弁済期平成28年10月5日で締結しましたが、 金18万円は 利息 年率10％、遅延損害金 年率20％、弁済期平成29年5月25日で締結しております。 ...

    弁護士回答
    1

  • 銀行の睡眠口座の利息について

    銀行に勤めています。先日、睡眠口座のお客さまが来店し元金と利息を付けて払出しをしました。ところが後日、計算書を見てみると計算に相違があることが判明しました。内容は、 前回の利息日から睡眠口座になった日までの利息は付けていましたが、睡眠口座になった日から払出しをした日までの利息を付けていませんでした。つまり利息を少なくお渡ししてしまったことになって...

    弁護士回答
    1

  • 時効の援用を行う際の注意

    時効の援用について 債権者に対して債務の減額をお願いすると、時効の援用はできなくなると聞きました。 なんとか時効を援用できる権利を保持したまま、債権者と債務に関して交渉するよい方法はありませんでしょうか？ 交渉の際、言ってはいけないキーワード？や注意すべき点などお教えいただければ助かります。 債務の減額交渉の内容については、 現在7万円の元本...

    弁護士回答
    3

  • 不法行為の特定

     ベストアンサー

    民事訴訟で訴状を提出した際、「請求の趣旨」の中に、被告らの書いた名誉毀損と思われる記事の箇所を１０件程度、「甲○号証」として記載し、各行為から年５分の遅延損害金を請求しました。 ところが書記官から連絡があり、裁判官が「個々の不法行為を特定するように」と言っているとの事でした。この場合の特定とは、「名誉毀損」等の事なのか、「被告らの○○の行為が不法...

    弁護士回答
    1

  • 親子間の金銭消費貸借契約を贈与とみなされないために気をつけること

     ベストアンサー

    現在数百万の起業資金を両親から借り入れしようとしております。 贈与税の対象とならないよう、消費貸借契約を結び、毎月返済していく計画です。 現実的に贈与とみなされないために、下記項目及び また他に注意すべき点があれば教えていただけないでしょうか。 ・利率、遅延損害金の率の下限はどの程度か ・返済期間の上限はどの程度か ・公正証書の手続きは必須か ...

    弁護士回答
    3

  • 建物明渡しと前払い家賃について　お願いします。

    よろしくお願いいたします。 建物賃貸で、家賃は前払いです。 例えば、7月分家賃は６月30日支払です。例として10万円とします。 そこで、6月30日に10万を請求できます。 （ただし、、未払だとします。） このような場合に、貸主に対し、建物明渡しを行うために、賃貸借を、7月15日に解除しました。 この場合、前払いで受領した10万円の7月分家賃は日割り計算し...

    弁護士回答
    1

  • 土地購入の引き渡し遅延の補償について

     ベストアンサー

    家を建てるために、土地を購入します。 今年の5月に出た分譲地をとても気に入り、すぐに問い合わせ6月に入ってすぐに買い付け予約をしました。造成工事中で8月10日引き渡しと情報開示されていました。 建築会社は決まっていたため、その土地に合わせて設計を進め、8月には建築確認申請に出せる状態にして待っていました。金利もちょうど下がり、8月中には引き渡しをと思っ...

    弁護士回答
    2

  • 養育費未払いの損害賠償について

    【相談の背景】 養育費を差押えしましたが、第三債務者が支払わず、督促しても放置状態です。取立て訴訟をしようと思いますが、弁護士さんに依頼なければなりません。 本来きちんと支払ってもらっていれば弁護士に依頼する費用はかかりませんが、支払いがないことで弁護士費用が発生します。 弁護士費用相当を損害賠償訴訟で得ることができますか？ 【質問1】 取立て...

    弁護士回答
    1
  • ニュース アクセスランキング
  • 弁護士ドットコム 訴えたいけど、弁護士費用が心配？持ち出し0円で泣き寝入りしない。なぜ持ち出し0円なのかはこちらから

  • 個人間の金銭トラブル

     ベストアンサー

    【相談の背景】 先日母が亡くなり相続したところ、母の知人から母に200万弱のお金を貸していたと連絡を受けました。 借用書があるらしくまだ確認をしていないのですが、口座を介して返済をしていたらしく計算すると80万くらいは返済していたようです。返済期限は特に設けられていなかったのは電話で確認済みです 【質問1】 最終で口座に入金したのが今年の1月くらいの...

    弁護士回答
    1

  • 出版社から法的処置を取ると言われてしまいました。

     ベストアンサー

    フリーで執筆活動をしています。 今まで書いた小説をまとめて単行本にする話がすすんでいたのですが、相手の出版社から他の原稿料の支払い遅延が続き、今後の仕事相手として不安を感じた為、「今後の執筆は考えさせて欲しい。単行本も発行を取り止めたい」と連絡した所、「損害を被るので法的処置を検討する」と言われてしまいました。 相手の出版社とはまだ契約書などは...

    弁護士回答
    4

  • 不貞慰謝料の未払い トラブルについて

     ベストアンサー

    【相談の背景】 不貞慰謝料を分割で支払って頂いてました。合意契約書を交わして　遅延したら一括で支払う約束で。 数回遅延しました。 でも一括では支払いできないそうで　しかも月々の金額を下げ　再度　仕方なく合意契約書を交わすことにしました。公正証書の作成もお願いしました。 新しい合意書も内容を理解してもらい いざ　公証役場を予約。 日にちを連絡...

    弁護士回答
    2

  • 逮捕された知人からの脅迫文について

     ベストアンサー

    知人が刑務所（裁判中）にいます。金銭トラブルがありましたが債務名義を取得後父がすべて支払いを行いました。 遅延損害金まで支払った事に納得いかないようで、返金を求められております。 返金がなく刑務所から出たら ・家族に危害を加える ・職場に連絡をする ・ネットに晒す などの手紙を数通受け取ってます。 刑務所には手紙を止めることはできないと...

    弁護士回答
    1

  • 事業譲渡の契約不履行について。損害賠償請求可能か

     ベストアンサー

    事業譲渡に関しての質問です。 私が経営(個人事業主)していた事業を売却する運びとなり、譲渡金額の半金を2018年5月末支払期日とし、残り半金を2018年8月末より月100万円の分割支払を開始すのものとして書面を作成、契約を締結致しました。 現在、支払期日に到達しているものの半金の一部しか払われておらず、すぐには用意出来ないと先方から言われている状況です。 ...

    弁護士回答
    2

  • 長年、放置してしまった消費者金融の借金について

     ベストアンサー

    平成18年に簡易裁判所で判決が出た借金問題で、1年ほど利息なしの分割で支払っていたのですが、途中払うことが出来なくなってから今まで放置してしまいました。 時々、催促の手紙などは来ていたのですが、遅延損害金が大きすぎて全く払えず、届いた書類も全て捨ててしまいました。 そこからしばらく何も届いてなかったのですが3日前に催告書が届きました。 残金は26万円...

    弁護士回答
    3

  • 損害請求出来ますか？

    ネットショッピングを営んでおりまして 先日１０足靴を注文頂きました（こちら支払い済み）、その後、２足注文を頂きました（未支払い） 後日２足分の請求をしましたが無視され、２足の商品返還を求めましたが１ヶ月近く無視され、１ヶ月とちょっとでぼろぼろになった靴が２足着払いで返送されてきました ①この場合は２足分の請求１５０００円前後はいかに請求したら良...

    弁護士回答
    2

  • 新築の基礎工事ミスでやり直しに伴う長期工事遅延の損害金

    宜しくお願いします。平成25年12月に土地を購入、平成27年6月に新築工事を地元の工務店と請負契約を結び、同年9月着工、平成28年3月完成予定でしたが、契約後に確認申請が遅れ、11月から工事着工、平成28年5月完成予定に変更になりました。しかし、着工後平成27年12月に設計ミス（基礎の下の鉄筋のかぶり厚不足）と施工ミス（配筋ミス）などがあり、追及した結果平成28年1月...

    弁護士回答
    1

  • 運送会社の遅延による賠償請求

     ベストアンサー

    9月中旬にホテルで結婚式をしました。 結婚式、披露宴で使用するブーケ(二万円のブーケを２つ)を外注したのですが、当日指定の時間が過ぎてもブーケは到着しませんでした。 急遽、仕方なくホテルでブーケを作成してもらいましたが3万円追加でかかってしまいました。 またブーケ到着が遅れた事により挙式、披露宴は一時間以上遅れてしまいました。そのため披露宴会場の延...

    弁護士回答
    1

  • 新築注文住宅の引渡し遅延について

    どうしても納得できないので教えて下さい。 ２６年１月に地元の住宅メーカーで新築の注文住宅（定期借地権付土地）を建てる契約を結びました。まだ公共下水が敷かれていない地区でしたが、公共下水工事の予定があり、契約した土地も２６年１１月には工事完了（入居可）、遅くとも１２月には入居可能という説明でした。浄化槽設置工事を行えばもっと早く入居可能だが、すぐ...

    弁護士回答
    3

  • 債務不履行に対する金銭の請求は可能か？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 相手が債務を履行してくれません。法律上、相手には対応義務があります。法律では努力義務ではなく、対応しなければならないとあります。 【質問1】 遅延されてることで損害はありませんが、訴訟することになるという手間もかかっているので、対応しないことが腹立たしく、慰謝料などの金銭請求は可能でしょうか？

    弁護士回答
    3

  • 強制執行後に弁済するには？

    【相談の背景】 債権者から強制執行により不動産を差押えられた後に 債務者が差押えを解除するために弁済しようと考えています。 【質問1】 債務者は「元本」に「利息」「遅延損害金」「強制執行に要した費用」を含めて弁済しなければなりませんか？

    弁護士回答
    11

  • 訴えの変更申立書（交換的変更）を無視したらどうなりますか？

     ベストアンサー

    訴えの変更申立書（交換的変更）を無視したらどうなりますか？ 請求の拡張（付帯請求：遅延損害金）及び「請求の原因」の交換的変更です。 請求の基礎は変わっておらず、実質的な攻撃方法の変更です。

    弁護士回答
    2

  • 被害弁償と示談の関係性

     ベストアンサー

    現金窃盗について 被害金額全額＋慰謝料や遅延損害金 がの返済あった場合 示談したことになるのでしょうか。 被害者の処罰感情が強く、示談書等を交わしておらず、被害弁償や慰謝料の支払いだけでは示談とは認められませんか。

    弁護士回答
    3

  • 少額訴訟について。いくらまでなんですか?

    敷金返還で少額訴訟をしようと思ってるんですけど訴額は60万円までなのですか? 私の場合は遅延損害金も含めて66万円なんです。 しかし少額訴訟のホームページを見たら140万円まで申し込みの手数料の案内があるんです。 いくらまでなんですか?

    弁護士回答
    4

  • 建築請負契約の遅延金の計算方法について

     ベストアンサー

    新築請負契約を大手ハウスメーカーと締結してから、着工が3ヶ月遅れています。遅延金の協議をするにあたり、計算方法といつを起点に計算すべきかの考え方を教えてください。 今は着工直前の段階で、すでに契約上、3ヶ月遅れな状況です。今から契約変更の取り交わしを行う予定です。 その際に遅延金が発生することは両者で合意しています。ただ遅延金の計算方法につい...

    弁護士回答
    3

  • 被告の書面提出遅延に対する裁判の進行について教えていただけますか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 簡易裁判所の損害賠償請求で10月の弁論で「11月結審予定」でしたが、被告が書面を出さず延期され、次回期日は12月となりました。 その際、裁判官は被告に対し「12月1０日までに書面を提出するように」と指示を出しました。 しかし、被告は期日当日提出。２月になりました。 【質問1】 期日書面をだしてくる可能性が高いが、終結はしないのですか？被告...

    弁護士回答
    2

  • アパレル工場の納期遅延のペナルティについて

    【相談の背景】 発注先の納期遅れのペナルティに関してのご相談です。 個人でアパレルの制作をしています。 5月にブランドを立ち上げ、初めての受注会を開きました。 5月の受注から、お客様への納品は10月初旬の予定でしたが、当初の予定より1ヶ月以上遅れ、11月の2週目の納品となりました。 納期が遅れたことにより、 1、スタッフの日程調整が2度必でそこに賃...

    弁護士回答
    1

  • 賃貸アパートに関する訴訟手続

    ＊賃貸アパートの敷金返還や損害賠償請求をしたいのですが、この請求時の遅延損害金の利率は、前者は商取引とすれば６％かと思いますが、損害賠償請求も合わせた請求の場合、利率は５％になりますか？ ＊また、このような提訴の場合の訴状の提出場所は、賃貸アパートがある場所の管轄裁判所か、相手の会社の本店所在地の管轄裁判所かどちらでしょうか。賃貸契約書で管轄裁...

    弁護士回答
    1

  • ネット業者の納期遅延不手際について

    先日、某ネット会社様の下請け業者にネット工事の依頼をしたところ特定の日付（7/11）に工事の依頼をお願い致しました。 その時点で依頼したのが6月4日だったのですが、7月10日にお電話したところマンションの工事の都合でできなかったということがわかり、工事ができませんでした。（その情報は私から電話した際にしり、事前連絡はございませんでした。） その不手際に...

    弁護士回答
    1

  • 債務不履行として裁判？

     ベストアンサー

    判決で、100万円の損害賠償が認められた。 その後、被告からの連絡内容。 ①賠償金と遅延金の提示。 ②振込日を指定してきた。 ところが、振込予定日を過ぎても、入金はない。 こちらから内容証明郵便にて支払いを催告及び督促状を送付。 被告は無視をする。 この場合、債務不履行として、裁判所にて損害賠償請求するのが正解ですか？

    弁護士回答
    5

  • 賃料の支払い完了後の遅延損害金についての法的義務はありますか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 両親が営んでいた飲食店の賃料についての相談です。 以前、両親は飲食店を営んでいましたが、父の病気により賃料が支払えない時期がありました。 父の死後、母はその間の賃料を自宅の不動産を売却できた際のお金で支払うと約束していました。 しかし、不動産がなかなか売れず、貸主に毎月３万円を支払うことで同意を得ており、2026年1月に完済しました。...

    弁護士回答
    1

  • 遺留分侵害請求における遅延損害金は請求可能でしょうか？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 1,800万円の遺留分侵害請求の調停中です。 私は2年前に相手方に内容証明郵便で遺留分を請求しました。さらに半年前に調停を申し立てましたが、請求額で同意が取れず調停不成立となる方向です。 しかし相手方は少なく見積もって1,500万円は渡すべきと判断して、先週私に1,500万円を振り込んできました。残りの300万円は訴訟で争う予定です。 【質問1...

    弁護士回答
    2

  • 家賃滞納の分割支払いと遅延損害金の取り扱いについて相談したい

    【相談の背景】 家賃を大家さんに直接振込しており 7ヶ月分家賃滞納してます。 今年2月に更新なのですが、このままでは家賃滞納を繰り返してしまうと思い、今より安い家賃の所に審査中ですがほぼ100%で審査通るとのことで引越しを考えております。 もちろん家賃滞納してる分は支払わないと引越し不可能なのはわかっております。 ただ今頑張って用意しても4ヶ月分...

    弁護士回答
    1

  • 分割支払い遅延による契約解除と損害賠償の可能性

     ベストアンサー

    【相談の背景】 個人で小売業を営んでいます。あるお客さんに、2023年7月25日に商品を販売しました。お客さんは分割支払いを希望したので、作成した分割支払いに関する電子契約書にサインをもらいました。(契約書には支払いの遅延ペナルティも明記)。分割回数は5回で、支払いは10月からの予定でした。しかし、毎月支払いを催促してますが、それから支払いは1回もされません...

    弁護士回答
    3

  • "水漏れによる開業遅延時の損害賠償請求先は？"

    【相談の背景】 ２階に店舗を開店予定です。 上の階から水漏れしていて開業が遅れる。 【質問1】 ２階と３階の所有者が違い、３階の所有者が修理をすぐに対応してもらえない。 遅れた場合損害賠償等は２階と３階どちらのオーナーに請求すればいいですか？

    弁護士回答
    1

  • 新築マンション引き渡し予定の延期で、損害遅延金を請求できるか

    【相談の背景】 新築マンションの購入契約をしました。 ２０２４年３月引き渡しと聞いていたのですが、マンションの売れ行きが想定通りでないとの事で、２０２４年７月に引き渡しが延期になるとの連絡がありました。契約書をみると、 　「２０２３年３月引き渡し予定」 　「資材や人員を想定通りに調達できない場合には、最大３か月引き渡しが伸びる事がある」との記載...

    弁護士回答
    1

  • 新築引渡し日変更契約後の遅延損害金について

    【相談の背景】 現在引渡し済みですが、建築業者と話をしているものです。 当初の引渡し予定が2022年12月でしたが、工事が終わらないとのことで2023年2月への延長合意書に署名捺印しましたが、再度終わらないため2023年4月への延長合意書に署名捺印しました。いずれも口頭での説明時に、合意書がないと作業が止まってしまい、大工も別のところに行ってもらうことになるた...

    弁護士回答
    2

  • 債務不存在確認訴訟の判決と遅延損害金

     ベストアンサー

    【相談の背景】 　債務不存在確認訴訟で「債務は10万円を超えて存在しない」と判決が出たとします。 　この後、債務者が10万円を支払わなかったため、債権者は「10万円を支払え。」という訴訟を提起しようとしています。 【質問1】 この訴訟で、債権者は遅延損害金も請求することができますか？

    弁護士回答
    2

  • 財産分与1000万における遅延損害金の利率上限は？

     ベストアンサー

    【相談の背景】 財産分与で遅延損害金を入れた内容にしようと思っています。 （婚費も勝手に減額された経緯があるため） 様々なホームページを見たら、利息制限法4条1項で「元本の額が100万円以上の場合：年利15％」とありましたが、14.6％のところもありました。 【質問1】 財産分与で私が受け取る予定の1000万円において、 利率上限は何％になるのでしょうか？

    弁護士回答
    2

  • 債務を知らなかった数年間の遅延損害金の支払義務

     ベストアンサー

    【相談の背景】 債務者A。連帯保証人B共に亡くなっています。 Bの相続人へ死後5年がたって請求がきたものです。 ここまで相続人は負債の存在を認識していません。 債務者Aが亡くなる前に債務承認しているので時効（10年の案件）は完成していません。 放棄の可能性については一旦保留です。 【質問1】 債務を知らぬままの５年間の遅延損害金も請求されて当然のもの...

    弁護士回答
    1

  • 新車 ディーラー発注ミス 損害賠償 納期大幅遅延

     ベストアンサー

    令和２年９月２３日に納期予定が令和３年１月の予定で新車を契約し ディラーには令和３年１月１１日に入庫し電装品等の取り付けの為 納車を１月２０日に約束しました(契約から約４ヵ月) １４日の日に担当営業から電話が有り 私が契約したメーカーオプションが付いてないと連絡が入りました。 営業が発注を忘れたと言う事です 新車を再発注する事はディラーも...

    弁護士回答
    1

  • 振込先が不明のまま膨れ上がった遅延損害金について

    振込先が不明のまま膨れ上がった遅延損害金に付いて、困っているので質問させてください。 2ヶ月ほど前、姉が地方銀行のクレジットカードの引き落とし金額をいくらか間違えて引き落としがされず、翌日に気づいて振込んだらしいですが、タイミングが合わなかったのかそのまま直ぐになんの通告もなく債権回収の委託会社(後に姉が電話して伺った際に同銀行内の別部署のよう...

    弁護士回答
    1

  • 数年後に提訴された場合の損害遅延金、また和解に関して

     ベストアンサー

    美容外科で高額な医療ローンを組んでしまい、頭金の返金とクーリングオフを求め美容外科とお互い弁護士を通し争っています。 あちらは未施術のものを除いたローン残額を一括で支払えの一点張りで水掛け論が続き埒が明かず、今年に入ってすぐに美容外科側から提訴を予定していると言われました。 裁判沙汰にはしたくないので残額を支払い和解したいと弁護士に伝えると、提...

    弁護士回答
    1

  • 知人との金銭トラブル 過剰請求の支払いと遅延損害金について

    2018年10月、知人から頼まれ100万貸しました。3日後に返済するという約束でしたが2ヶ月経っても返金されませんでした。直接会って返すと言われ待ち合わせ場所に行けばすっぽかされ、入金すると連絡があっても毎回入金されずでした。やっと20万円の支払いがありましたが残り80万があったので2018年12月末に借用書を書いてもらいました。その際、もともと3日で返金する約束だ...

    弁護士回答
    1

  • 消費者金融へ遅延損害金を含む残債

     ベストアンサー

    私自身の相談ではありません。 私自身の相談はこちらで御回答頂き、解決に向かっています。 私が弁護士さんを探している時期に相談した身内がいまして、その身内から話をされ、こちらで聞かせて頂きます。 叔父なのですが、元々銀行に借入があり、返済は月々していたみたいですが、脳梗塞で倒れて依頼返済出来ずにいたところ、消費者金融から保証を受けると通知があ...

    弁護士回答
    7

  • 再三に渡る納期遅延に伴う損害賠償への対処方法について

     ベストアンサー

    ある通信販売を行っている会社との取引なのですが、実際にお客様から注文を受けた分だけ弊社から納品する契約となっております。委託販売ですので各社の取り分は別途決まっておりますが、100%買取ではありません。 そんな中、一部商品の納品期限を弊社側の都合により守れず、一部納品できないまま販売が開始してしまいました。 新しい納期について、取引先および取引先の...

    弁護士回答
    2

  • 知人に貸金、遅延損害金請求、少額裁判検討

     ベストアンサー

    15年前に知人に貸したお金51万のうち、残りの22万8000円と遅延損害金を回収したいです ９回の分割で約束し14年前に全て返済が完了する予定でしたが、未だに終わっていません 私としては何とかして回収したい思いです 借用書などの証拠あり 本人曰く、何年か前に自己破産した その中に私の名前は入れてない 破産した後にも何度か返済あり しかし、また返済が途...

    弁護士回答
    2

  • 相続した未払いリフォーム代金の遅延損害金の起算日について

    両親がリフォームを契約(約600万、h27.3)、 施工した(h27.10 完了)のですが、 請求書が来なかった為に代金の支払いをしておらず、 そのまま死去しました。(h28.2) その後3月に、支払い期限が3月末までの請求書が届きました。 しかし相続人として自分と兄が存在しておりもめていて、 その後、裁判所にて遺産分割調停を始めました。 h29.12.14に決着がついて、債務は私...

    弁護士回答
    2

  • 請求債権目録の遅延損害金部分の書き方がわかりません

     ベストアンサー

    少額訴訟を起こしました。 主文 １　被告は原告に対し金○○万円及びこれに対する平成26年○月○日から支払済みまで年２割５分の割合による金員を支払え。 になっています。裁判所やインターネットに出回っている雛形には遅延損害金に対するところが何年何月何日から何年何月何日までとなっています。書いた日の年月日でいいのでしょうか？それとも自分で支払済みまでと訂正...

    弁護士回答
    2

弁護士回答数

-件見つかりました

「遅延 損害」に近いキーワード

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録（無料）が必要です。 会員登録はこちらから

法律相談トップへ